Aerotecnica_1984

Le presenti condizioni generali di vendita regolano i rapporti contrattuali per la vendita di prodotti materiali o la fornitura di servizi e riparazioni tra THE ENTREPRISE AEROTECHNICS SARL, pizzo : 821 340 981 00017 con sede presso l'aerodromo di Chevalet 05140 Aspres-sur-Buëch e il suo cliente. Il cliente dichiara di accettare le presenti condizioni di vendita e fornitura effettuando l'ordine..
PREZZO
Sono valide le offerte di prezzo 30 giorni dalla data di emissione dell'offerta o del preventivo. Il trasporto è a carico del cliente che se ne assume i rischi., salvo diversa indicazione sul preventivo.


ORDINE
Essere valido, un ordine deve essere stato accettato da THE AEROTECHNICS COMPANY, e in caso di preventivo, questo deve essere stato accettato dal cliente, ed in ogni caso la caparra dovrà essere stata versata dal cliente. Qualsiasi ordine valido costituisce un contratto di vendita non trasferibile tra THE AEROTECHNICS COMPANY e il suo cliente.. In caso di forza maggiore, controversia di lavoro o ritardo nella consegna delle forniture, LA SOCIETA' AEROTECNICA potrà rinviare o annullare l'esecuzione totale o parziale del presente contratto senza alcuna penalità., e in caso di annullamento rimborsando la caparra del cliente.

Consegna – esecuzione – trasporto :

La consegna viene effettuata all'indirizzo indicato sull'ordine convalidato. Si considera legalmente completato al momento della consegna dell'attrezzatura da parte della società AEROTECHNICS al corriere. (scelto o accettato dal cliente).

Limite di tempo : I tempi di consegna decorrono dalla data di convalida dell'ordine. Essi sono forniti a scopo puramente indicativo ed extracontrattuale..

Modifiche e costi aggiuntivi : Qualsiasi modifica dell'ordine iniziale su richiesta del cliente può generare costi aggiuntivi che gli verranno fatturati. Allo stesso modo, eventuali tasse locali, le spese doganali e le tasse di importazione non previste nel preventivo iniziale restano ad esclusivo carico del cliente.

Cancellazione : In caso di posticipo della consegna totale di un prodotto da parte di AEROTECHNICS per più di tre giorni (3) mese, il cliente ha diritto di annullare il proprio ordine senza alcuna penalità ed ottenere il rimborso delle somme già corrisposte. Tale diritto alla cancellazione è tuttavia escluso qualora il ritardo sia causato da un caso di forza maggiore., una controversia di lavoro o mancata/ritardo nella fornitura da parte dei nostri fornitori.

Servizi di lavoro in officina :

Servizi di riparazione, la manutenzione o la modifica delle attrezzature vengono effettuate nelle officine AEROTECNICA, situato sull'aerodromo di Versoud, 38420, sia all'aerodromo di Aspres-sur-Buech, 05140.

Supporto : Salvo diverso accordo, trasporto attrezzature nelle officine (avanti e indietro) è responsabilità e responsabilità del cliente. Il cliente è tenuto a spedire lì sotto la sua responsabilità i materiali in suo possesso necessari per il servizio, entro e non oltre la data di inizio prevista. Il servizio o la riparazione oggetto del preventivo è strettamente limitato a quanto descritto nel preventivo e non copre eventuali vizi o difetti da correggere o riparare., o parti usurate da sostituire che venissero scoperte durante l'esecuzione del servizio. Questi servizi o parti aggiuntivi saranno soggetti a preventivi aggiuntivi.. In caso di rifiuto di un preventivo aggiuntivo da parte del cliente, se l'assenza di tale riparazione da parte di THE AEROTECHNICS COMPANY rende questa apparecchiatura non conforme alle norme e ai regolamenti in vigore, in particolare aeronautico, LA SOCIETA' AEROTECHNICS si riserva il diritto di interrompere il servizio nel momento in cui si trova alla scoperta di questi eventi imprevisti., il lavoro svolto fino a quel momento resta dovuto dal cliente e salvo menzione di tale importo sul preventivo aggiuntivo emesso a seguito della scoperta degli imprevisti.

Luogo di lavoro : Salvo diverso accordo, Aerotechnics si riserva il diritto di trasferire l'attrezzatura oggetto dei lavori presso le proprie officine di Aspres-Sur-Buëch o Le Versoud, senza preavviso, per poter eseguire il lavoro. Il trasporto aereo viene effettuato utilizzando il rimorchio del cliente.

Tempi di consegna : I tempi di consegna per i lavori di officina sono forniti a solo scopo informativo.. Eventuali ritardi non danno luogo ad alcuna penalità.. Se durante l'intervento si rivelano necessari lavori aggiuntivi non previsti nel preventivo iniziale, essi saranno oggetto di un nuovo preventivo soggetto ad accettazione da parte del cliente prima di ogni esecuzione e comporteranno un aggiornamento della scadenza.

PAGAMENTO
Il pagamento viene effettuato in Euro tramite assegno o bonifico secondo le condizioni indicate sul preventivo e / o la fattura. Al momento dell'ordine è richiesto un acconto secondo quanto specificato nel preventivo.. I pagamenti si ritengono effettuati nel momento in cui i fondi vengono accreditati sul conto bancario di L'AZIENDA AEROTECNICA :
Titolare : AEROTECNICA
Banca : CROLLI (02277) 431 AV AMBROISE CROIZAT 38920 CROLLI
IBAN : FR76 3000 3022 4900 0200 5744 533
BIC : SOGEFRPP
Qualsiasi ritardo nel pagamento comporterà sanzioni dovute dal cliente a L’ENTREPRISE AEROTECHNICS ai sensi dell'articolo L.441-6 del codice commerciale francese., o ad un tasso pari a 3 volte il tasso legale BCE in vigore, aumentato di 10 punti percentuali.
PRENOTAZIONE DELL'IMMOBILE
Le forniture della SOCIETA’ AEROTECNICA restano di sua piena proprietà fino all’avvenuto pagamento di tutti i pagamenti..
GARANZIA
I prodotti materiali forniti da L’ENTREPRISE AEROTECHNICS sono garantiti 3 mese, escludendo qualsiasi installazione o utilizzo improprio, o modifica del prodotto da parte del cliente. In tutte le circostanze, il trasporto di restituzione per la riparazione e la rispedizione al cliente è a sue spese e a suo rischio.
RESPONSABILITÀ
THE AEROTECHNICS COMPANY non può essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi natura., materiale, immateriale o tangibile, diretto o indotto, che potrebbe derivare da qualsiasi utilizzo, di un malfunzionamento, o uso improprio dei prodotti venduti o delle apparecchiature su cui THE COMPANY AEROTECHNICS ha effettuato un servizio o una riparazione.
THE AEROTECHNICS COMPANY non può essere ritenuta responsabile di furti o danni di qualsiasi natura alle attrezzature lasciate dai suoi clienti in deposito all'esterno dei locali chiusi della società presso l'aerodromo di Versoud..
RICICLO
L'AZIENDA AEROTECHNICS garantirà il riciclaggio dei propri prodotti venduti a fine vita in conformità alla direttiva europea RAEE, le uniche spese di restituzione sono a carico del cliente. In caso di mancata restituzione del prodotto a fine vita, THE COMPANY AEROTECHNICS non può essere ritenuta responsabile delle conseguenze di un riciclaggio non conforme alle norme e leggi in vigore..
DIRITTI D'IMMAGINE
THE AEROTECHNICS COMPANY si riserva il diritto di integrare il proprio logo nei dipinti eseguiti.
L'AZIENDA AEROTECNICA si riserva il diritto di utilizzare le fotografie scattate durante i lavori e al termine dei lavori per scopi commerciali..

LEGGE APPLICABILE
Queste condizioni sono regolate dalle leggi francesi.. In caso di controversia, il cliente contatterà in via prioritaria L’ENTREPRISE AEROTECHNICS per richiedere una soluzione amichevole. In assenza di accordo amichevole, la controversia sarà in ogni caso di competenza della Gap Court.